ПРИМЕР ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА

Привожу пример договора Подрядной организации, которая выступает ЗАКАЗЧИКОМ для привлечённой (ых) ей же субподрядной (ых) организацией ( ий). Достаточно объёмный, жёсткий и серьёзный договор с приложениями к нему. Конечно же он может быть трансформирован, дополнен или наоборот сокращён, взависимости  от конкретных задач. Однако, ещё раз обращаю внимание, что он достаточно полно отображает интересы и ответственность сторон во взаимоотношениях  по исполнению договора обеими сторанами. Смотрите и применяйте, кому это окажется по душе и по назначению.

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА

 

 _______________ « » ________20__г.

 

Закрытое акционерное общество «ПОДРЯДЧИК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора ____________, действующего на основании Доверенности б/н от __ января 20__ года, с одной стороны, и

____________________________________________ (сокращённое наименование _________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (имеющее Свидетельство о вступление в саморегулируемую организацию № _____________ от ___________ и свидетельство о допуске к работам № ______ от ______ года), в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

 

Настоящий Договор заключается во исполнение:

Государственного контракта на выполнение подрядных работ № _________ от 18 января 20__ г., заключенного между Федеральным государственным учреждением «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» и Закрытым акционерным обществом «ПОДРЯДЧИК» по строительству объектов (комплекса зданий и сооружений) на (_____________точное наименование ОБЪЕКТА и его строительный адрес).

 

Определения, применяемые Сторонами при толковании настоящего договора:

В настоящем Договоре, если контекст не предполагает иного:

- слова, означающие единственное число если по контексту предполагают множественное число означает множественное число и наоборот;

- ссылки на какой-либо закон или нормативный акт означают ссылки на этот закон или нормативный акт в измененной или дополненной форме либо на вновь принятые законы или нормативные акты, заменяющие предыдущий закон или нормативный акт;

- ссылки на имеющие номер статьи и/или пункты Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений являются ссылками на соответствующие статьи и/или пункты настоящего Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений к нему.

- заголовки статей Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.

 

В целях настоящего Договора, ниже перечисленные слова и выражения будут иметь следующие значения:

1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – является промежуточным актом и означает документ, подписанный полномочными представителями Сторон, в котором фиксируется приемка Заказчиком по смыслу ст. 720 ГК РФ, объем и стоимость выполненных Подрядных работ за месяц, составленный по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России №100 от 11.11.1999 г., в целях дальнейшего финансирования строительства. Такой акт не является актом предварительной приемки результата отдельного вида, части, этапа работ. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ не влечет перехода на Заказчика рисков случайной гибели и случайного повреждения результата принятых Работ.

2. «Акт сдачи-приемки полного комплекса Работ» – документ, подписанный Сторонами по итогам работы о завершении подрядных Работ в полном объеме и на условиях Договора, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такой акт является актом приемки результата подрядных Работ, подтверждающим выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме.

3. «Банковский день» - означает календарный день, в который осуществляют операции банковские и иные кредитные учреждения на территории РФ.

4. «Временные здания и сооружения» – все временные сооружения любого типа, устанавливаемые (установленные) на Строительной площадке, используемые для временного пребывания и проживания работников Подрядчика и Заказчика.

5. «Государственный контракт» - Государственный контракт на выполнение подрядных работ №____ от 18.01.20__г. со всеми дополнительными соглашениями, заключенный между Федеральным государственным учреждением «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» и ЗАО «ПОДРЯДЧИК».

6. «Государственный Заказчик»Федеральное государственное учреждение, осуществляющее функции Государственного заказчика при строительстве объектов (комплекса зданий и сооружений).

7. «Гарантийный период» - временной интервал, составляющий 2 (два) календарных года, начинающийся с момента подписания Акт сдачи-приемки полного комплекса Работ, в течение которого Подрядчик обязуется устранять без дополнительной оплаты за свой счёт все выявленные Заказчиком в этот период на Объекте недостатки/дефекты.

8. «ГОСТ» – государственные стандарты, действующие в РФ.

9. «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны ими в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации Объекта.

10. «Дополнительные работы» – объемы Работ, сверх оговоренных в данном Договоре, а также новые виды Работ на Объекте, не нашедшие отражения в настоящем Договоре. Оформляются Сторонами в следующем порядке: по мере возникновения необходимости проведения таких работ, Стороны составляют Акты на дополнительные работы, стоимость работ определяется сметой и фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору.

11. «Законодательство РФ» – действующие Законы, нормативные правовые и ведомственные правовые акты РФ, Субъектов РФ, муниципальных образований и органов самоуправления с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

12. «Завершение работ» - означает приемку выполненных Работ по Акту сдачи-приемки полного комплекса Работ.

13. «Заявка Подрядчика на материалы и/или оборудование» - документ, оформленный уполномоченным представителем Подрядчика с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия, оформленной согласно Приложению № 7 к Договору, и Приказа, оформленного согласно Приложению № 6 к Договору. Указанная Заявка Подрядчика оформляется Подрядчиком за 5 (пять) рабочих дней до момента предоставления материалов и/или оборудования с учетом сроков выполнения Работ по Договору. Заявка Подрядчика должна содержать перечень и наименование материалов и/или оборудования, необходимых для выполнения Работ и сроки их предоставления и наименование Объекта.

14. «Заявка Подрядчика на строительные механизмы и машины» - документ, оформленный уполномоченным представителем Подрядчика с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия, оформленной согласно Приложению № 7 к Договору, и Приказа, оформленного согласно Приложению № 6 к Договору. Указанная Заявка Подрядчика оформляется Подрядчиком за 5 (пять) рабочих дней до момента предоставления машин и механизмов с учетом сроков выполнения Работ по Договору. Заявка Подрядчика должна содержать перечень и наименование машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ, время предполагаемого использования, сроки их предоставления и наименование Объекта, на котором будут использоваться данные машины и механизмы.

15. «Исполнительная документация» - означает комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

16. «Календарный день» - означает один день в соответствии с григорианским календарем; календарный день включает, в том числе выходные и праздничные дни установленные в РФ.

17. «Конфиденциальная информация» – вся информация, полученная Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, рассматривается как конфиденциальная и не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. «Материалы» – означает строительные конструкции, отделочные, расходные и другие материалы (строительный инвентарь, оснастка и пр.), предназначенные для выполнения Работ и передаваемые Заказчиком Подрядчику в количестве, указанном в соответствующей Заявке Подрядчика, учитывая Спецификацию материалов (Приложение № 10 к Договору).

19. «Недостатки/дефекты» - означают любые отступления подрядных Работ по сравнению с Технической документацией, Проектной документацией, требованиями Законодательства РФ, СНИП, ГОСТ, любые недостатки, неполадки, дефекты Объекта, работ, материалов и/или оборудования, выявленные Заказчиком в ходе производства Работ, процедуры сдачи-приемки, Гарантийного периода на Объект.

20. «Накладная по форме М-15» - типовая межотраслевая форма накладной на отпуск материалов на сторону, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а. На основании указанной накладной Заказчик передает Подрядчику в монтаж материалы, необходимые для выполнения им Работ, предусмотренных Договором и указаны в соответствующей Заявке Подрядчика.

21. «Накопительная ведомость» - документ, который Подрядчик обязуется вести в течение всего срока выполнения Работ по Договору на Объекте. В накопительной ведомости должно быть указано все имущество (материалы, оборудование, спецодежда и т.д.), полученное от Заказчика для производства Работ. Отдельную накопительную ведомость Подрядчик должен оформлять по использованию полученных от Заказчика строительных машин и механизмов. В течение одного дня с момента получения уведомления Заказчика предоставить для сверки накопительную ведомость на соответствующую дату с приложением копий накладных и иных документов, подтверждающих получение имущества и/или техники от Заказчика.

22. «Оборудование» - означает оборудование, устанавливаемое и используемое Подрядчиком на Объекте, необходимое для выполнения строительно-монтажных работ и для дальнейшей нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектом и Рабочей документацией. Оборудование предоставляется Заказчиком и/или используется оборудование, принадлежащее Подрядчику. В случае выполнения Подрядчиком Работ по монтажу оборудования, оборудование передается в монтаж по Акту приема-передачи оборудования в монтаж по типовой межотраслевой форме № ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата от 21.01.2003г. № 7. По итогам выполнения Работ по монтажу оборудования, Стороны оформляют Акт выполненных работ, оформленный по утвержденной форме № ОС-1 или № ОС-1б, согласно Постановлению Госкомстата от 21.01.2003г. № 7.

23. «Объект» – под Объектом в настоящем Договоре понимаются строящиеся объекты (комплекс зданий и сооружений), а именно (указать один из объектов согласно приложения к Госконтракту и/или несколько объектов.

24. «ОТЧЕТ о расходовании материалов» - документ, оформляемый Подрядчиком ежемесячно и предъявляемый Заказчику вместе с актами приемки выполненных работ, с указанием количества израсходованных материалов по предъявленному акту приемки выполненных работ по форме КС-2. Отчет должен быть представлен по форме, согласно Приложению № 9 к Договору. Отчет должен быть подписан уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, действующими на основании соответствующих доверенностей, оформленных согласно Приложению № 7 к Договору.

25. «Работы» – весь комплекс работ, которые должен выполнить Подрядчик в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с Проектом, Рабочей документацией и Сметой, включающие в себя все виды страхования для целей настоящего Договора, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, обязательные для выполнения настоящего Договора.

26. «Промежуточные платежи» – ежемесячные платежи Заказчика Подрядчику за фактически выполненные Подрядчиком Работы на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат.

27. «Резервируемая сумма» – «отложенный платеж», удерживаемый Заказчиком при оплате Работ, выполненных Подрядчиком. Удержание производится ежемесячно в размере 5 (пять) процентов пропорционально объемам выполненных видов Работ за календарный месяц согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат.

28. «Скрытые работы» – означают отдельные виды работ, недоступные для визуальной оценки приемочными комиссиями и/или представителями Сторон при сдаче Объекта, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к приемке до их закрытия в ходе последующих работ. Оформляются актом освидетельствования Скрытых Работ по утвержденной действующим законодательством форме.

29. «Смета» - комплект сметной документации Подрядчика (расчеты, сметы, калькуляции), составленные в ТЭР в текущем уровне цен, с учетом территориального коэффициента г. Владивостока, на основании которых определена стоимость Работ по настоящему Договору.

30. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – означает документ, фиксирующий накопительную стоимость выполненных Работ по каждому календарному месяцу с реестром расшифровки затрат по видам работ, составленный по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России №100 от 11.11.1999 г.

31. «Стоимость работ/Цена работ» – договорная цена, за предусмотренные Договором Работы, которая определяется на основании Сметы.

32. «Техническая документация» – означает всю документацию, в том числе исходно-разрешительную, Рабочую и Исполнительную документацию, на Объект и Строительную площадку, выполненную согласно СНиП, ГОСТ для производства подрядных Работ и соответствующую условиям Договора, на русском языке, включая чертежи, описания и расчеты, необходимую для начала, производства и окончания подрядных Работ.

33. «Уведомление и/или предписание» – надлежащим образом оформленное письменное сообщение Заказчика, адресованное Подрядчику по поводу процесса выполнения Работ, сроков выполнения и требований по качеству выполнения Подрядчиком Работ.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению комплекса Работ, указанных в Смете (Приложение 1) (далее «Работы») при строительстве объектов (комплекса зданий и сооружений) , а именно________ (далее «Объект»).

  1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или
    привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора.

  2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
    выполнения Работ по настоящему Договору, организовать приемку их
    результата и оплатить обусловленную Договором цену.

  3. Работы на Объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки полного комплекса выполненных работ (далее - «Акт»). Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит к Заказчику только с момента подписания Сторонами Акта.

  4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации и компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Подрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

  5. Настоящим договором Подрядчик берет на себя обязательство в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего договора, предоставить Заказчику копию Уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Объекта /по месту выполнения работ во Владивостокском городском округе в соответствии со ст. 11, 83 НК РФ по Форме № 1-3-Учет, заверенную печатью и подписью уполномоченного представителя Подрядчика. Не предоставление указанного Уведомления в установленный срок дает Заказчику право без дополнительных требований и уведомлений отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. Настоящим договором Стороны предусматривают, что Подрядчик обязуется нести ответственность за получение и поддержание в силе Уведомления, указанного в настоящем пункте, а также все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость Работ составляет сумму, которая выплачивается Заказчиком Подрядчику за полное фактическое выполнение своих обязательств по Договору.

2.2. Общая цена (сумма) Договора составляет _____________ (____________) в т.ч. НДС 18% - _____________(__________________), в соответствии со Сметой (Приложение №1).

В цену (сумму) Договора входит: стоимость выполнения Работ, размер вознаграждения Подрядчика, стоимость налоговых платежей и прочие накладные расходы на проезд и питание, а также все иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, в составе, указанном в Смете.

2.3. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору Подрядчику предоставляет Заказчик по письменным заявкам Подрядчика.

Подрядчик предварительно (в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента предоставления материалов и/или оборудования) с учетом сроков выполнения Работ по Договору предоставляет письменные заявки на необходимые материалы и/или оборудование. В противном случае Заказчик не несет ответственность за не предоставление материала и/или оборудования и возникшую в связи с этим просрочку выполнения Работ Подрядчиком.

На момент подписания настоящего Договора Стороны утверждают перечень материалов, необходимых Подрядчику, которые предоставляются Заказчиком – Спецификация материалов – Приложение № 10 к Договору.

Не позднее дня следующего за датой заключения настоящего Договора Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчика нормы расхода (списания) материалов, предоставляемых Заказчиком и указанных в Спецификации – Приложение № 10 к Договору

2.4. Передача материалов Подрядчику оформляется накладными. С момента передачи материала Подрядчику последний несет риск их случайной гибели или повреждения. Подрядчик ежемесячно отчитывается Заказчику о количестве израсходованного материала. Подрядчик ежемесячно предоставляет ОТЧЕТ с указанием количества израсходованного материала путем предоставления отдельного документа вместе с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подготовленный по форме, указанной в Приложении № 9 к настоящему Договору.

2.5. Подрядчик обязан в течение всего срока выполнения Работ по Договору, своевременно и в достаточном количестве обеспечивать своих сотрудников на Объекте доверенностями на получение от Заказчика товарно-материальных ценностей по типовой межотраслевой форме М-2.

2.6. По окончании работ либо в случае расторжения Договора Подрядчик обязуется предоставить окончательный отчет об израсходовании материала Заказчика и возвратить Заказчику неиспользованные при производстве Работ материалы и оборудование, а в случае не возможности возврата материала и оборудования или перерасхода материала и оборудования возместить стоимость материала и оборудования. Срок для исполнения обязательства по настоящему пункту составляет 5 (пять) дней с момента окончания работ либо с даты расторжения Договора.

2.7. Заказчик имеет право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором Работ в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных договором, но связанных с Работами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части Работ. Все дополнительные работы должны быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему договору.

2.8. Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, что оформляется дополнительным соглашением между Сторонами на основании сметы.

2.9. В случае необходимости, с получения предварительного согласия Заказчика, Подрядчик вправе поставить на Объект необходимые материалы и/или оборудование, с обязательным утверждением Заказчиком номенклатуры поставляемого материала и/или оборудования, с обязательным утверждением сторонами Сметы, устанавливающей стоимость Работ, с учетом предоставления материала Подрядчиком. Смета, предусмотренная настоящим пунктом Договора, утверждается Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

В случае если Подрядчик самостоятельно поставляет материалы и /или оборудование, то при снижении рыночной стоимости Работ, используемых материалов и/или оборудования, стоимость Работ уменьшается пропорционально такому снижению, что должно быть закреплено Сторонами в дополнительном соглашении.

В случае если Подрядчик отказывается уменьшить стоимость Работ или более 2 (двух) дней не дает ответа на требование Заказчика о подписании дополнительного соглашения в соответствии с предыдущим абзацем, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении Договора за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения, и оплатив Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы.

2.10. В случае если размер платежей по Договору превышает стоимость выполненных Работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней до даты расторжения Договора вернуть Заказчику разницу между стоимостью фактически выполненных Работ и размером осуществленных платежей.

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______% от суммы, указанной в п. 2.2. Договора в сумме ______________________ (_________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18% _____________ в следующем порядке:

3.1.1. ________ (__________), в том числе НДС 18% в размере _________ (_______). Указанный аванс выплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора и предъявления Заказчику счета на оплату и выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.34. Договора.

После получения указанного аванса, Подрядчик обязуется привезти на Объект ________(________) работников, в том числе сотрудники ИТР и в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику документальное подтверждение о нахождении на Объекте указанного количества работников.

3.1.2. __________ (____________), в том числе НДС 18% в размере ________ (_________) выплачивается Заказчиком на основании отдельного счета в течение 5 (пяти) банковских дней, только после предоставления Подрядчиком:

- письменного подтверждения прибытия и привлечения к работам на строительной площадке (Объект) на месте выполнения работ ______ (_________) человек;

- предоставления копии паспортов всех работников Подрядчика, задействованных в выполнении Работ и копии Ведомостей по выплате заработной платы работникам Подрядчика.

- предоставления акта выполненных работ за фактически выполненные работы за отчетный период.

После получения указанного аванса, Подрядчик обязуется привезти на Объект дополнительно _______ (____________) работников, в том числе сотрудники ИТР и в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить Заказчику документальное подтверждение о нахождении на Объекте указанного количества работников.

3.1.3. ___________ (_____________), в том числе НДС 18% в размере ___________ (______________) выплачивается Заказчиком на основании отдельного счета в течение 5 (пяти) банковских дней, только после предоставления Подрядчиком:

- письменного подтверждения прибытия и привлечения к работам на строительной площадке (Объект) на месте выполнения работ _________ (_______) человек;

- предоставления копии паспортов всех работников Подрядчика, задействованных в выполнении Работ и копии Ведомостей по выплате заработной платы работникам Подрядчика.

- предоставления акта выполненных работ за фактически выполненные работы за отчетный период.

После получения указанного аванса, Подрядчик обязуется привезти на Объект дополнительно __________ (__________) работников, в том числе сотрудники ИТР и в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить Заказчику документальное подтверждение о нахождении на Объекте указанного количества работников.

Количественный состав работников Подрядчика и периодичность поступления рабочей силы на Объект, а также норма выработки (ч/ч) указаны в Графике движения рабочей силы (Приложение № 1/1 к Договору).

3.1.4. Сумма выданного аванса удерживается в полном объеме при расчёте за выполненные и принятые Работы за отчетный период (или: пропорционально объёму выполненных Работ за отчётный период к общей стоимости работ по Договору).

3.1.5. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов (если поставку материалов осуществляет Подрядчик), а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительно-монтажных работ, предусмотренных условиями настоящего договора.

3.1.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения аванса, Подрядчик обязан предоставить (передать) Заказчику счет-фактуру на перечисленную сумму авансового платежа. Счёт-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ.

3.2. Промежуточные платежи.

Заказчик ежемесячно оплачивает фактически выполненные Подрядчиком подрядные Работы по счетам Подрядчика, выставляемым на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за соответствующий период (которые должны соответствовать Графику производства работ), с учетом ранее произведенного аванса и Резервируемой суммы.

Не позднее 20 числа каждого месяца Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:

- счет на оплату;

- счет-фактура;

- Акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), датированный на 30 (тридцатое) число отчетного месяца;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), датированный на 30 (тридцатое) число отчетного месяца;

- Отчет о расходовании материалов по форме Приложение № 9;

- в случае осуществления поставки Подрядчиком, то дополнительно предоставляются копии счетов, счетов-фактур на используемые основные материалы, копии платёжных поручений, иных подтверждающих документов по требованию Заказчика.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает предоставленные Подрядчиком документы, перечисленные выше, согласовывает и возвращает их Подрядчику с подписью Заказчика, либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от их подписания.

Счета оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и утверждения Заказчиком представленного ОТЧЕТА о расходовании материалов.

3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы, включая пять процентов Резервируемой суммы, в установленном настоящим пунктом порядке производится Заказчиком после завершения всего комплекса Работ на Объекте, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ, с зачетом всех ранее произведенных по настоящему Договору платежей. По завершении работ Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней производят сверку расчетов и подпишут акт сверки взаиморасчетов.

Все платежи, которые в соответствии с актом сверки взаиморасчетов одна Сторона должна произвести другой Стороне, осуществляются в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с момента подписания такого акта сверки.

3.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае неисполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору Заказчик вправе не оплачивать выполненные Работы вплоть до устранения Подрядчиком указанных обстоятельств.

3.6. На каждую последнюю дату каждого квартала Подрядчик обязуется осуществлять сверку взаиморасчетов, путем предоставления Заказчику Акта сверки.

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Настоящим Договором Стороны утверждают следующие сроки выполнения Работ: начальный срок выполнения Работ: «_____» _________ ______ года, конечный срок выполнения Работ: «______» __________ _______ года.

4.2. Промежуточные сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Графике производства Работ (Приложение № 4 к Договору), с указанием посуточного выполнения, количества машиномеханизмов и количеством рабочей силы.

График производства Работ является неотъемлемой частью настоящего Договора. В обязанности Подрядчика также входит разработка Графиков производства Работ по дополнительным Работам.

4.3. Сроки выполнения Работ, указанные в настоящем договоре и Графике производства Работ, могут быть изменены по соглашению Сторон, с утверждением нового Графика производства Работ.

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Ежемесячная сдача-приемка работ осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон. Для чего Подрядчик обязан письменно известить о готовности к сдаче работ и предоставить Заказчику документы согласно п. 3.2. не позднее 20 числа каждого отчетного месяца. Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами с составлением соответствующих документов: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оформляемые документы предоставляются Подрядчиком, в том числе на электронных носителях. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения указанных документов с участием Подрядчика, Государственного Заказчика осматривает и принимает выполненные Работы. По итогам проверки Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику по 1-ому экземпляру Акта о приёмке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не ранее того, как предъявленные Подрядчиком работы были приняты Государственным Заказчиком.

5.1.2. Сдача-приемка полного комплекса выполненных работ согласно настоящего Договора, осуществляется в следующем порядке:

- о готовности к сдаче полного комплекса выполненных работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты приемки Работ. Одновременно с уведомлением Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки полного комплекса работ (согласно п. 1.4. Договора), 3 (Три) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе, исполнительную смету, письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Вышеуказанные документы предоставляются на бумажном и электронном носителе информации. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов с участием Подрядчика, Государственного Заказчика осматривает и принимает выполненные Работы. По итогам проверки Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 экземпляр Акта сдачи-приёмки полного комплекса выполненных работ, но не ранее того, как предъявленные Подрядчиком работы были приняты Государственным Заказчиком.

5.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ и их к оплате, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям Договора, проектной документации и/или другой технической документации. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об отказе в приемке работ (подписании Актов сдачи приемки работ) путем направления в адрес Подрядчика и/или передачей нарочно представителю Подрядчика мотивированного отказа от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика и вправе потребовать их безвозмездного устранения в указанный Заказчиком срок, о чем Заказчик составляет письменное предписание.

5.4. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ осуществляется по решению Заказчика.

В случае выявления фактов некачественного производства Работ, подтверждённых заключениями, полученными по результатам экспертизы и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы и иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о наименовании экспертной организации, времени и месте её проведения.

5.5. Заказчик, принявший Работы (часть Работ) без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы (часть Работ), которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

6.1. Передать Подрядчику до начала производства Работ:

6.1.1. Техническую документацию в составе: Проектной документации, Рабочей документации по Акту приема-передачи технической документации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6.1.2. Строительную площадку, пригодную для производства Работ, по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 3 к настоящему Договору).

6.2. При необходимости предоставить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации.

6.3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением Работ (объемами качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с технической документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

6.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

6.5. Обеспечить размещение и временное проживание во временных зданиях и сооружениях (строительные общежития) сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ настоящего Договора. Срок временного проживания исчисляется в соответствии со сроком выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в Статьях 2,3 настоящего Договора.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

 

Для реализации предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется:

6.7. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной технической документацией, сдать результат выполненных Работ в установленном законодательством порядке.

6.7.1. Использовать полученные от Заказчика для производства Работ материалы по нормам расхода, утвержденным для соответствующего вида Работ на территории Российской Федерации, а также экономно и расчетливо.

О превышении расхода материала для производства Работ над нормативами, Подрядчик должен заблаговременно письменно сообщить Заказчику с указанием причин возникновения повышенного расхода материала. В случае обоснованности заявления Подрядчика, Заказчик уведомляет Подрядчика о возможности дальнейшего производства Работ с повышенным расходом материала.

6.8. Возмещать Заказчику расходы по водоснабжению, электроснабжению, телефонной связи и другие подобные услуги в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Учет предоставляемой электроэнергии производится по фактическому расходу, определяемому по журналу учета фактически отработанного агрегатами Подрядчика времени, подтвержденного двусторонним актом. При этом Подрядчик возмещает Заказчику все расходы на потребленную электроэнергию согласно тарифам энергоснабжающей организации, поставляющей электроэнергию на Объект.

6.9. При подписании Договора предоставить документы согласно Приложению № 8 к настоящему договору. В процессе исполнения настоящего Договора предоставлять Заказчику документы, касающиеся целевого расходования денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с даты получения письменного запроса от Заказчика. При предъявлении актов выполненных работ за отчетный период Подрядчик обязуется предоставлять копии ведомостей по оплате заработной платы работникам Подрядчика с приложением копии паспортов работников, задействованных при выполнении Работ на Объекте.

6.10. В течение 20 (Двадцать) рабочих дней после подписания Договора внедрить (установить) систему многоуровневого планирования и мониторинга работ на Объектах «Spider Project» и представления детальных электронных графиков производства строительно-монтажных работ на Объектах. Еженедельно в формате «Spider Project» предоставлять информацию Заказчику об объемах выполненных работ, используя электронную почту или по каналу FTР по указанным Заказчиком электронным адресам.

6.11. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору.

6.12. При необходимости самостоятельно поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Заверенные копии этих сертификатов и технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества, в случае его утраты или повреждения восстановить его за свой счет. Материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия уполномоченных органов.

Обеспечить монтаж, установку и сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ до момента передачи Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки полного комплекса выполненных работ.

6.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, самостоятельно нести полную ответственность за нарушение указанных требований.

6.14. Надлежаще выполнять требования соответствующих административных и технических органов надзора по соблюдению технологии и качества строительства и по содержанию в чистоте прилегающей территории Объекта и самостоятельно нести за это ответственность.

6.15. Своевременно и за свой счёт устранять замечания Заказчика, органов государственного надзора или привлечённой для этих целей специализированной организации, авторского надзора, и иных контролирующих служб.

6.16. При исполнении Договора Подрядчик вправе по предварительному согласованию с Заказчиком привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного согласования Заказчика.

6.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии договоров, заключаемых со всеми поставщиками, субподрядчиками, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента их заключения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней предоставить копии договоров и иных документов со всеми участниками выполнения работ.

6.18. Предоставлять Заказчику по его требованию полную информацию о ходе выполнения Работ, в том числе проектную, техническую и исполнительную документацию в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения требования Заказчика.

6.19. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Журнал производства Работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7.

Регистрировать в Журнале производства работ каждый Акт приемки скрытых работ с присвоением номера.

6.20. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. О закрытии скрытых работ Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

6.21. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.22. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, принадлежащего Заказчику, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. Организовывать работу на строительной площадке таким образом, что бы не создавать помех другим подрядчикам (субподрядчикам).

6.23. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектной документации;

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.24. Вывезти в десятидневный срок со дня завершения предусмотренных Договором Работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.25. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, использовать на Объекте таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

6.26. Обеспечить выполнение нормативных актов, действующих в Российской Федерации и касающихся техники безопасности при выполнении работ, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической и пожарной безопасности, рационального использования территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение вышеуказанных нормативных актов и гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения работ по Договору в отношении персонала Подрядчика.

6.27. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдением ими сроков производства Работ.

6.28. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения выполненных Работ, а также материалов и оборудования, переданных Заказчиком, до даты подписания Акта сдачи-приемки полного комплекса выполненных работ. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по возврату неиспользованных при производстве работ материалов и оборудования в срок установленный Договором, последний обязан возместить Заказчику его стоимость. Стоимость материала и оборудования указывается в накладных, а в случае отсутствия в накладных стоимости материала и оборудования Подрядчик обязуется по выбору Заказчика возместить последнему рыночную стоимость переданных материалов и оборудования либо возместить стоимость материалов и оборудования по цене их приобретения Заказчиком.

6.29. Нести все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием  и т.п. работников Подрядчика, в том числе в случае привлечения Подрядчиком работников или организаций из других государств, без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика.Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных Работ, должны быть включены в смету строительно-монтажных Работ в составе накладных расходов. Питание организуется, путем оформления Подрядчиком на Объекте отдельного договора с организацией, оказывающей услуги горячего питания.

6.30. Не нарушать положения действующего трудового законодательства РФ, действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм. В случае наложения на Заказчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания (обнаружения работников Подрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Подрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких взысканий.

Подрядчик берет на себя обязательство по регистрации на территории РФ всех иностранных граждан, привлеченных к выполнению Работ.

6.31. Использовать техническую документацию, полученную от Заказчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать эту техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика.

6.32. Не использовать факт установления договорных отношений с Заказчиком, а также изображение результата выполненных по настоящему Договору работ в информационных целях и в собственных рекламных компаниях без согласования с Заказчиком. Указанное правило распространяется на устные переговоры и переписку Подрядчика с другими Заказчиками и деловыми партнерами, брифинги, презентации, различные публикации, рекламу в СМИ, сети Интернет и иными общепринятыми способами.

6.33. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ неучтенные технической документацией работы, а также при необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан незамедлительно уведомить в письменной форме об этом Заказчика. Рассмотрев уведомление Подрядчика, Заказчик в разумный срок принимает решение о производстве дополнительных работ либо отказывает в их производстве. При решении Заказчика об отказе в производстве дополнительных работ, стоимость Работ остается неизменной.

6.34. По согласованной форме, предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в виде поручительства Генерального директора и/или акционера (учредителя) Подрядчика. Поручительство должно быть выдано Заказчику одновременно с подписанием Договора.

Указанное в настоящем пункте Договора обеспечение исполнения обязательств также предоставляется Подрядчиком Заказчику на выполнение дополнительных Работ по Договору.

6.35. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.36. Одновременно с передачей выполненных работ передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию. Отсутствие исполнительной документации в момент передачи выполненных работ является нарушением условия Договора о надлежащем выполнении работ и дает Заказчику право отказать Подрядчику в принятии выполненных работ.

Одновременно с передачей результата работ передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, если характер информации таков, что без неё невозможно использование Объекта.

Прилагать ведомости контрольных измерений, исполнительную документацию, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы к каждому акту по приемке работ.

6.37. Подрядчик обязуется в срок до _________ 20__ года обеспечить на Объекте пребывание и привлечение к выполнению Работ до ________(___________) человек, и не менее _______ (________) человек сотрудников службы ИТР и до _________ 20__ года в количестве до ________ (___________) человек работников и предоставить необходимое количество сотрудников службы ИТР (Приложение № 1/1 к Договору).

А также в ходе выполнения Работ в течение срока действия настоящего Договора Подрядчик обязуется наращивать количество работников (рабочей силы) до ________ (_______) человек, согласно объемам выполнения.

Ежедневно Подрядчик обязуется письменно предоставлять Заказчику информацию о численности рабочей силы, используемой на Объекте.

6.38. В течение всего срока выполнения Работ по Договору вести на Объекте накопительную ведомость всего имущества (материалы, оборудование, спецодежда и т.д.), полученного от Заказчика для производства Работ, в том числе накопительную ведомость по использованию полученных от Заказчика строительных машин и механизмов. В течение одного дня с момента получения уведомления Заказчика предоставить для сверки накопительную ведомость на соответствующую дату с приложением копий накладных и иных документов, подтверждающих получение имущества и/или техники от Заказчика.

6.39. По завершению соответствующего вида Работ возвращать на склад Заказчика на Объекте весь оставшийся и не использованный для производства вида Работ полученный от Заказчика материал по накладной. Подлежащий возврату материал определяется как разница между полученным Подрядчиком материалом для производства Работ и материалом, использованным Подрядчиком для производства Работ в соответствии с п. 6.7.1. Договора.

6.40. Фиксировать в соответствующих актах с уполномоченными представителями Заказчика факты выхода из строя переданного Заказчиком для производства Работ строительного оборудования, инвентаря, оснастки и т.д. не позднее дня, следующего за днем наступления события с возвратом неисправного оборудования, инвентаря, оснастки и т.д. Заказчику по соответствующей накладной.

6.41. По завершению вида Работ или всех Работ по Договору, возвратить на склад Заказчика на Объекте полученное от Заказчика для производства Работ строительное оборудование, инвентарь, оснастку и т.д. в исправном техническом состоянии с учетом нормального износа.

6.42. Подписывать в течение двух дней с момента получения от Заказчика итоговой накладной по унифицированной межотраслевой форме М-15, составленной по итогам получения Подрядчиком в отчетном месяце от Заказчика материала для производства Работ, либо предоставлять Заказчику мотивированный отказ от подписания накладной.

6.43. При использовании в производстве работ материалов Заказчика, в соответствии с требованиями п. 1. ст. 713 ГК РФ, ежемесячно, одновременно с документами по п. 5.1.1. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику ОТЧЕТ о расходовании материала по сдаваемому объему и виду Работ. Отчет готовиться с учетом положений, предусмотренных п. 6.7.1. Договора.

 

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить в Отдел технического надзора Заказчика оригинал приказа о назначении лица, ответственного за производство работ, подписание актов, протоколов, заявок на получение от Заказчика строительных материалов, оборудования, инвентаря, оснастки, заявок на строительную технику и механизмы, записей в Журнале производства работ, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий, касающихся осуществления строительных работ по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к Договору. К Приказу должна быть приложена копия паспорта ответственного за производство работ.

Одновременно с приказом, Подрядчик обязан предоставить в юридический отдел филиала Заказчика в г. Владивосток доверенность на назначенного ответственным за производство работ по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 7 к Договору.

Подрядчик обязан обеспечить в течение всего срока выполнения Работ по Договору обязательное присутствие ответственного за производство Работ на Объекте.

7.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ;

7.3. Подрядчик ежедневно ведет Журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик при необходимости проверяет записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то излагает свои указания в журнале.

Подрядчик обязуется в срок, указанный Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.4. Подрядчик письменно извещает Заказчика о приемке выполненных в очередном месяце работ до 20 числа каждого отчетного месяца.

7.5. Заказчик имеет право выдавать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ и иных письменных решений (указаний) Заказчика, принятых в ходе исполнения Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным ниже:

7.5.1. об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора;

7.5.2. о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора и технической документации.

7.5.3. о приостановлении Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ, договора и иных письменных решений (указаний) Заказчика, принятых в ходе исполнения договора.

7.6. В случае, если Заказчиком в процессе контроля за выполнением Работ, при приемке или в процессе эксплуатации результата выполненных Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Заказчик по своему выбору вправе:

7.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

7.6.2. потребовать соразмерного уменьшения установленной за Работу цены с соответствующим удержанием размера уменьшения из цены Работы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору;

7.6.3. самостоятельно устранить недостатки с возмещением Подрядчиком расходов Заказчика на устранение недостатков, в том числе путем удержания Заказчиком соответствующей суммы из цены Работы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору;

7.6.4. привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных Работ с оплатой расходов за счет Подрядчика, в том числе путем удержания суммы указанных расходов из цены Работы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору.

7.7. Перечень некачественно выполненных Работ, дефектов, порядок и сроки их устранения, указываются Заказчиком в письменных предписаниях, выдаваемых Подрядчику.

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 10 настоящего Договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения данного договора.

В случае непредвиденных и независящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, война, цунами, военные действия, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора) срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, лишь поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.2. Каждая из сторон обязана в течение пяти дней известить в письменной форме другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить письменные свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными органами субъекта РФ, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы. Не извещение/несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, лишает права ссылаться данную Сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего исполнения настоящего Договора.

8.3. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по Договору составит более двух месяцев, стороны вправе отказаться от настоящего Договора или части его.

 

9. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ, а также используемых материалов, оборудования и других элементов, в соответствии с условиями Договора, технической документацией, действующими нормативными требованиями, на момент приемки Работ и в течение _____________ (_______ ) лет после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки полного комплекса работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных Работ обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик или эксплуатирующая организация составляет односторонний акт, который является основанием для предъявления соответствующих претензий.

9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных Работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

10.2. Неустойки, пени и/или штрафы подлежат оплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. В случае неоплаты Подрядчиком сумм неустоек, пеней и/или штрафов Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть суммы вышеназванных имущественных санкций в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору.

10.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку:

10.3.1. В случае нарушения любого из сроков выполнения Работ, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон, начиная с первого дня следующего за днем просрочки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.3. За нарушение любого из сроков предоставления документации, согласно настоящего договора, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.3.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных Работ в сроки, установленные Письменным предписанием Заказчика, зафиксировавшим дефекты, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах выполненных работ, содержащихся в предоставленных Подрядчиком в соответствии с п. 3.2. Договора Актах о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) объему фактически выполненных работ, Заказчик вправе удержать из общей стоимости Работ по Договору сумму, равную двойному размеру разницы между стоимостью работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) и стоимостью фактически выполненных работ.

10.5. В случае, указанном в п. 10.4. настоящего Договора, Заказчик для составления Акта сверки объемов фактически выполненных работ с объемами выполненных работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), вызывает представителя Подрядчика, который обязан прибыть не позднее 24 часов с момента вызова. Акт сверки подписывается представителями Заказчика и Подрядчика и является основанием для удержания сумм, указанных в п. 10.4. настоящего Договора. В случае неявки представителя Подрядчика либо не подписания Подрядчиком Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его предоставления без направления мотивированных возражений, Акт подписывается Заказчиком с отметкой об отказе Подрядчика от подписания Акта, и является основанием для удержания сумм, указанных в п. 10.4. настоящего Договора.

10.6. За нарушение работниками Подрядчика при выполнении Работ правил охраны труда, обязательных требований государственных стандартов, нормативно-технических документов, строительных норм и правил, технической документации, других нормативных документов в области строительства, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

10.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по содержанию и уборке строительной площадки, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 5000 (пять тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату удержания за каждый случай нарушения, а также штраф в размере 5000 (пять тысяч) долларов США за каждый последующий день не устранения такого нарушения.

10.8. Для подтверждения фактов нарушений, указанных в пп.10.6, 10.7. Договора представитель Заказчика составляет Акт с указанием существа нарушения, времени совершения нарушения, ФИО лица, совершившего соответствующее нарушение, а в случае, указанном в п. 10.7 дополнительно прикладывает к Акту фотоматериалы, подтверждающие нарушение. Указанный Акт подписывается представителем Заказчика с указанием должности представителя Заказчика и работником Подрядчика, непосредственно совершившим нарушение (если возможно установить). Указанный Акт предъявляется уполномоченному представителю Подрядчика для подписания. Акт подписывается представителем Подрядчика и является основанием для удержания штрафов, предусмотренных Договором. В случае неявки представителя Подрядчика за получением Акта либо не подписания Акта в течение 24 часов с даты его передачи без направления мотивированных возражений, Акт подписывается Заказчиком с отметкой об отказе Подрядчика от подписания Акта, и является основанием для удержания штрафов, предусмотренных Договором.

10.9. В случае наложения на Заказчика взысканий контролирующими органами в связи с нарушениями работниками Подрядчика правил техники безопасности, обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких взысканий. А в случае, если в результате нарушений, допущенных работником Подрядчика, контролирующий орган приостановил деятельность Заказчика или Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные Заказчиком в результате приостановления его деятельности либо невозможности выполнить работы в связи с запретом на осуществление деятельности Подрядчика.

10.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.11. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств

10.12. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

10.13. В случае привлечения Подрядчиком по согласованию с Заказчиком субподрядчиков, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

10.14. Подрядчик не может передавать свои права по Договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не меняет обязательств Подрядчика по Договору.

10.15. Если при проведении камеральной либо выездной налоговой проверки Заказчика, Заказчику налоговым органом будет не подтверждена сумма вычета налога на добавленную стоимость (НДС) по вине Подрядчика либо его субподрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика возмещает последнему убытки в размере суммы НДС, в отношении которой не подтверждена сумма вычета НДС налоговым органом.

10.16. В случае просрочки предоставления счета-фактуры Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 10% от суммы НДС, указанной в счете-фактуре. При непредоставлении счета-фактуры в течение 30 календарных дней и более, или при предоставлении счета-фактуры, оформленного с нарушением норм налогового законодательства РФ, а также при отказе от предоставления счета-фактуры Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере суммы НДС, не предъявленного Заказчиком к вычету при исчислении НДС. Оплата штрафа производится Подрядчиком в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

10.17. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по причинам, зависящим от Подрядчика, по причине нарушения Государственным Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Заказчику, в том числе, но не ограничиваясь указанным, из-за не доведения до Государственного Заказчика бюджетных ассигнований на финансирование Государственного контракта.

10.18. Подрядчик обязуется нести ответственность за получение и поддержание в силе документов, указанных в п. 1.5., 1.6. настоящего Договора, а также указанных в Приложениях № 6,7 к настоящему Договору.

10.19. В случае необоснованного превышения Подрядчиком норм расхода материала, полученного от Заказчика для производства Работ, над нормами расхода, утвержденным для соответствующего вида Работ на территории Российской Федерации, Заказчик имеет право удержать из оплаты стоимости выполненных Подрядчиком Работ стоимость материала, израсходованного Подрядчиком для производства Работ сверх нормативов. Для целей бухгалтерского и налогового учета такое удержание является оплатой Подрядчиком Заказчику стоимости материала путем зачета встречного однородного требования, которое осуществляется на основании мотивированного уведомления, направленного Подрядчику.

10.20. В случае не возврата Подрядчиком переданного Заказчиком для производства Работ материала в соответствии с п. 6.39 Договора, Заказчик имеет право удержать из оплаты стоимости выполненных Подрядчиком Работ стоимость не возвращенного материала. Для целей бухгалтерского и налогового учета такое удержание является оплатой Подрядчиком Заказчику стоимости материала путем зачета встречного однородного требования, которое осуществляется на основании мотивированного уведомления, направленного Подрядчику.

10.21. В случае нарушения Подрядчиком п. 6.40 Договора, а также в случае, если будет установлено, что выход из строя строительного оборудования, инвентаря, оснастки и т.д. произошел по вине Подрядчика, Заказчик имеет право удержать из оплаты стоимости выполненных Подрядчиком Работ стоимость такого строительного оборудования, инвентаря, оснастки и т.д. Для целей бухгалтерского и налогового учета такое удержание является оплатой Подрядчиком Заказчику стоимости строительного оборудования, инвентаря, оснастки путем зачета встречного однородного требования, которое осуществляется на основании мотивированного уведомления, направленного Подрядчику.

10.22. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что предусмотренные п.п. 10.3 – 10.16 Договора размеры имущественных санкций (пеней, неустоек, штрафов) являются соразмерными предполагаемым последствиям нарушенных обязательств.

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда г._____________.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. __________ Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее направления.

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

После подписания настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.

12.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней. При одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику только фактически и надлежаще выполненные Подрядчиком Работы. Подрядчик обязуется прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора.

12.3. Если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в установленные Договором сроки или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а именно: Подрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора без соблюдения срока, указанного в п. 12.2., и потребовать возмещения убытков.

12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без соблюдения срока, указанного в п. 12.2. Договора, если:

- Подрядчиком два раза в течение срока исполнения договора нарушены требования Заказчика по качеству выполнения работ, оформленного предписанием о приостановлении Работ;

- Свидетельство о допуске к выполнению работ и/или лицензия Подрядчика на право производства Работ прекратили свое действие, приостановлены или аннулированы;

12.5. При досрочном прекращении Договора по любым основаниям Подрядчик обязан:

- в течение 3 (трех) календарных дней передать Заказчику по акту результат незавершенных Работ, а также всю документацию, связанную с выполнением Работ

- в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Заказчику в полном объеме предоставленный аванс за вычетом неоплаченной стоимости фактически и надлежаще выполненных Подрядчиком Работ, согласованной с Заказчиком.

- в случае возбуждения процедуры реорганизации и (или) ликвидации Подрядчика, а также в случае предъявления в арбитражный суд заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом).

12.6. В случае прекращения Договора по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору или по инициативе Подрядчика, не связанной с нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования Заказчиком компенсировать все убытки Заказчика, вызванные таким прекращением.

 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка в связи с его заключением теряют силу.

13.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования предусмотренных Договором Работ, Стороны согласовывают новые условия выполнения Работ.

13.3.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, иных реквизитов в течение 3 (трех) календарных дней с момента их изменения. Для обеспечения соблюдения сроков исполнения принятых на себя обязательств, а также для своевременного решения возникающих в ходе исполнения таких обязательств вопросов, стороны вправе обмениваться касающейся настоящего договора корреспонденцией посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала документа почтовой связью. Документ, полученный с помощью факсимильной связи, имеет силу до получения заказного письма по почте при условии, что данный документ читаем, содержит информацию, позволяющую определить отправителя документа, имеющий печать, должность и подпись ответственного лица.

13.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Подрядчика, три для Заказчика (один для бухгалтерии, один для юридического отдела г. Москвы, один для Дальневосточного филиала Заказчика).

 

 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью:

    1. 14.1. Приложение № 1. Смета № ____

    2. 14.2. Приложение № 1/1. График движения рабочей силы.

    3. 14.3.Приложение № 2. Акт приема-передачи технической документации.

    4. 14.4. Приложение № 3. Акт приема-передачи строительной площадки.

    5. 14.5. Приложение № 4. График производства Работ, оформленный в соответствии с п. 4.2. Договора.

    6. 14.6. Приложение № 5. Копия Свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию и свидетельства о допуске Подрядчика к работам.

    7. 14.7. Приложение № 6. Форма приказа на ответственного за производство работ.

    8. 14.8. Приложение № 7. Форма доверенности.

    9. 14.9. Приложение № 8. Перечень документов, обязательных для Подрядчика

    10. 14.10. Приложение № 9. Форма ОТЧЕТА о расходовании материалов

    11. 14.11. Приложение № 10. Спецификация материалов, выделяемых Заказчиком

                                                                                                                   Приложение №2

                                                                к Договору подряда №___от «__»________20__г.

 

                                                                   Акт

                            приема-передачи технической документации

 г. ____________ «___»___________ 20__г.

  

1. ЗАО «ПОДРЯДЧИК» в лице Заместителя Генерального директора _______________, действующего на основании Доверенности б/н от __ января 20__ года, с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а ООО_____________________, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, ПРИНЯЛО техническую документацию, необходимую для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда № ______ от ____________20__г.

2. Подрядчик подтверждает, что переданная ему техническая документация оформлена в надлежащей форме и объеме, содержит всю необходимую Подрядчику информацию и технические данные, соответствует обычно предъявляемым требованиям к подобного рода документации.

 3. Подрядчик не имеет замечаний, возражений или дополнений по переданной технической документации.

 

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:     

 

 

Заместитель Генерального директора                          Генеральный директор

ЗАО «ПОДРЯДЧИК»

 

 

______________/______________/                                  _____________________ /__________________/

м.п.                                                                              м.п.

 

                                                                                                                  Приложение № 3

                                                                 к договору подряда № __от ___________________

  

                                                             АКТ

                        приема-передачи строительной площадки

к Договору подряда № ____ от  «___»___________ 20__г.

 

1. ЗАО «ПОДРЯДЧИК» в лице Заместителя Генерального директора _________, действующего на основании Доверенности б/н от __января 20__ года, с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а ООО_____________________, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, ПРИНЯЛО строительную площадку, необходимую для выполнения Подрядчиком обязательств по договору подряда № __ от « »_ 20__г.____________________. 

2. Подрядчик подтверждает, что переданная ему строительная площадка пригодна для выполнения Работ по вышеуказанному договору, содержит всю необходимую Подрядчику инфраструктуру (включая точку подключения электроэнергии, проезд для автотранспорта с твердым покрытием, водоснабжение и прочее), соответствует обычно предъявляемым требованиям к строительным площадкам. 

3. Подрядчик не имеет замечаний по переданной строительной площадке.

4. С момента подписания настоящего Акта Стороны признают, что Заказчиком выполнена обязанность по передаче строительной площадки, необходимой Подрядчику для выполнения своих обязательств по вышеуказанному договору. 

  Заказчик:                                                                            Подрядчик:

 

Заместитель Генерального директора                       Генеральный директор

ЗАО «ПОДРЯДЧИК»

 

_____________/_______________/                                             ______________/__________________/

м.п.                                                                                     м.п.

  

                                                                                                         Приложение № 6

                                                к Договору подряда № _____от «___» ____________ 20___г.

 

 

                                                       ФОРМА ПРИКАЗА

                           о назначении ответственного за производства работ

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

 

Приказ № ______

 __________ «___» __________ 20___г.

 

В целях организации и координации строительного производства при строительстве объектов, в соответствии с заключенным с ЗАО «ПОДРЯДЧИК» Договором подряда № _________ от «_____» ____________ 20____г.,

 

                                                ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить (должность, ФИО, паспортные данные) ответственным за производство работ, подписание актов, протоколов, заявок на получение строительных материалов, инвентаря, оборудования, оснастки, заявок на строительную технику и механизмы, записей в Журнале производства работ, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий, касающихся осуществления (сокращенное наименование Подрядчика в соответствии с его учредительными документами) строительных работ на объекте строительства (наименование объекта с указанием строительного адреса);

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

 

С Приказом ознакомлен ______________________ (ФИО ответственного за производство работ)

(подпись)

 

Приложение к Приказу: копия паспорта (ФИО ответственного за производство работ).

 

Генеральный директор

(сокращенное наименование Подрядчика

в соответствии с его учредительными документами) _______________________ _______________________

(подпись) (ФИО)

 

М.П.

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

 

Заказчик:                                                                                  Подрядчик:

 

Заместитель Генерального директора                            Генеральный директор

ЗАО «ПОДРЯДЧИК»

 

_____________/______________ /                                             ______________/__________________/

м.п.                                                                                       м.п.

 

                                                                                                                Приложение № 7

                                                               к договору подряда № __от ______________20__г.

 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

 

Фирменный бланк

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _________

(место и дата выдачи прописью)

 

_________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, ИНН, ОГРН) (далее по тексту – «Общество»), в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочивает (ФИО, должность представителя), (паспорт серии __________, выдан _________________________ «___» __________ 20__г., зарегистрирован по адресу: ____________________________), быть представителем Общества во взаимоотношениях с ЗАО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН ___________) по вопросам исполнения заключенных договоров подряда на выполнение Обществом строительно-монтажных работ на объекте строительства (указать конкретно наименование объекта и его строительный адрес), с правом:

- подписание актов, протоколов, заявок на получение строительных материалов, инвентаря, оборудования, остнастки, заявок на строительную технику и механизмы, записей в Журнале производства работ, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий;

- подписания дополнительных соглашений к заключенным договорам подряда, об их изменении и дополнении, на согласованных им условиях, смет, графиков производства работ и других приложений к указанным договорам.

 

 Подпись (ФИО представителя) ____________________ удостоверяю.

 Генеральный директор

(сокращенное наименование юридического лица

в соответствии с его учредительными документами) _______________________ _______________________

(подпись) (ФИО)

МП

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

 

Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

 

Заместитель Генерального директора                          Генеральный директор

ЗАО «ПОДРЯДЧИК»

 

______________/______________/                                            ______________/__________________/

м.п.                                                                                      м.п.

 

 

 

                                                                                                               Приложение № 8

          

                                                          к Договору подряда № _____от ___________________

 

Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком при подписании Договора

 

1. Устав, учредительный договор*;

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица *;

3. Свидетельства о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы *;

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица*;

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (в случае подписания договора руководителем обособленного подразделения) *;

6. Уведомление о постановке на учет по месту нахождения строительной площадки организации в городе Владивосток Приморского края (Форма № 1-3-Учет).

7. Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (директора) – о назначении или избрании с указанием срока полномочий и образца подписи (приказ о назначении и выписка из протокола общего собрания)** ;

8. Копию паспорта генерального директора (1 лист, страница с пропиской)**;

9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (если договор подписывается руководителем обособленного подразделения)**;

10. Приказ о назначении лица, исполняющего обязанности генерального директора**;

11. Доверенности на право подписания договора (в случае если договор подписывает лицо по доверенности)**;

12. Выписки из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не позднее одного месяца до даты её предоставления)*;

13. Лицензии на осуществление деятельности, предусмотренной договором (если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством)*;

14. Свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию в соответствии с действующим законодательством РФ, и свидетельство о допуске к выполнению определенных работ с приложением перечня видов работ*

15. Бухгалтерский баланс (Форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (Форма №2 по ОКУД) с отметкой налогового органа**; в случае, если срок действия договора более 3-месяцев указанные документы предоставляются Подрядчиком каждый раз после сдачи отчетности согласно действующему законодательству,

16. Декларации по НДС на последнюю отчетную дату

17. Уведомление о применении организацией упрощённой системы налогообложения (предоставляется, если организация применяет упрощённую систему налогообложения)**;

18. Учетная карточка организации, содержащая полное наименование организации (в соответствии с уставными документами), адрес местонахождения организации (юридический и фактический), ОГРН (основной государственный регистрационный номер), контактные телефоны, ФИО Генерального директора, главного бухгалтера, секретаря, менеджера ***;

19. Справка об отсутствии задолженностей в бюджеты всех уровней**;

20. Перечень введенных в эксплуатацию объектов организацией за последние три года***;

21. Справка о мощностях организации (с указанием количества сотрудников и количества, типа и срока выпуска техники и оборудования)***.

22. Предоставление Сведений о численности, средней заработной плате работников организаций, а также о сроках выплаты заработной платы.

23. Копия банковской карточки, заверенная банком, на расчетный счет, указанный в реквизитах Подрядчика

24. Дополнительный список документов для Государственного Заказчика (распечатать для Подрядчика)

* - нотариально заверенная копия

** - копия, заверенная печатью организации

*** - оригинал

 

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

Заместитель Генерального директора                             Генеральный директор

ЗАО «ПОДРЯДЧИК»

______________/______________/                                         ______________/__________________/

м.п.                                                                                  м.п.